+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Договор погрузочно разгрузочных работ образец

Договор N ___ на выполнение погрузочно-разгрузочных работ

___»_________ ____ г.

________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в течение срока действия, установленного п. 8.1 настоящего Договора.

1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы в следующих объемах:

погрузка — не менее ______ тонн, ____ куб. м, в час (сутки, месяц),

— не более ______ тонн, ____ куб. м, в час (сутки, месяц);

разгрузка — не менее ______ тонн, ____ куб. м, в час (сутки, месяц),

— не более ______ тонн, ____ куб. м, в час (сутки, месяц);

перегрузка — не менее ______ тонн, ____ куб. м, в час (сутки, месяц),

— не более ______ тонн, ____ куб. м, в час (сутки, месяц).

1.5. При выполнении работ Подрядчик соблюдает сам и вправе требовать от Заказчика или его контрагентов соблюдения требований безопасности.

1.6. Перечень дополнительных работ:

— принимает участие в разработке логистики переваливаемых грузов;

— производит отбраковку, упаковку, затарку, перетарку, маркировку переваливаемых грузов;

— проводит очистку, санитарную обработку, мелкий ремонт грузовых транспортных средств, контейнеров, поддонов и т.п.;

— оформляет коносаменты, транспортные накладные, спецификации, инвойсы и другие товаросопроводительные документы.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. За свой счет обеспечить поставку транспортных средств к местам выполнения работ.

2.1.2. Обеспечить соответствие упаковки, маркировки грузов предъявляемым к ним требованиям путем указания соответствующих требований в договорах (контрактах) с поставщиками и иными контрагентами.

2.1.3. Представить Подрядчику надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие декларирование грузов и прохождение иных обязательных процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.4. Не менее чем за ___ часов до прибытия груза к месту выполнения работ уведомить Подрядчика о планируемых дате и времени прибытия транспортного средства, о его параметрах, а также о виде и количестве прибывающих грузов.

2.1.5. Назначить уполномоченное должностное лицо (представителя) для урегулирования в порту спорных вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору. Представитель Заказчика обязан до оформления пропуска, предоставляющего право нахождения в месте выполнения работ, пройти инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности и при нахождении на территории станции (порта, склада) соблюдать правила по охране труда, противопожарной безопасности и положения о внутриобъектовом режиме.

При нахождении на территории станции (порта, склада) лиц, посещающих порт по заявке Заказчика (поставщиков, покупателей и иных лиц), Заказчик обязуется обеспечить их сопровождение своим представителем с целью соблюдения требований охраны труда, противопожарной безопасности и положения о внутриобъектовом режиме, а также нести ответственность за выполнение этих требований третьими лицами.

2.1.6. Не позднее чем за ___ часов до начала планируемых работ направлять Подрядчику заявку для согласования ориентировочного плана выполнения работ.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнять работы по настоящему Договору качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, инструкциями Заказчика, обеспечивая сохранность грузов.

2.2.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, только при представлении Заказчиком надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих декларирование грузов и прохождение иных обязательных процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Пересортицу и потери при разгрузке, перегрузке и погрузке грузов оформлять соответствующими актами.

Отбракованные грузы по согласованию с Заказчиком остаются у Подрядчика и реализуются по установленным Сторонами ценам. Вырученная от реализации сумма засчитывается в счет оплаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору.

Вариант при необходимости.

2.2.4. По заявке Заказчика изготавливать коносаменты, ТТН, спецификации, инвойсы, иные документы.

Цена работ, указанных в настоящем пункте, определяется в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.

2.2.5. Информировать Заказчика о завершении работ.

2.2.6. Не позднее ______ часов с момента завершения разгрузки (перегрузки, погрузки) передать Заказчику весь комплект сопроводительной документации на грузы.

2.2.7. Оформлять по заявке Заказчика документы, необходимые для пропуска его представителей и транспортных средств на территорию станции (порта, склада), при условии соблюдения Заказчиком порядка, установленного пп. 2.1.5 настоящего Договора.

2.2.8. Провести инструктаж представителя Заказчика по охране труда и противопожарной безопасности при нахождении на территории станции (порта, склада), довести до его сведения положения о внутриобъектовом режиме.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В целях надлежащего исполнения настоящего Договора Стороны назначают уполномоченных должностных лиц. О назначении уполномоченного должностного лица Сторона уведомляет другую Сторону письменно с представлением контактных данных такого лица.

3.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик подает заявку с указанием вида требуемых работ, количества грузов, подлежащих разгрузке, перегрузке или погрузке, предполагаемого времени начала выполнения работ, срока выполнения работ и иных условий, являющихся, по мнению Заказчика, существенными для выполнения Подрядчиком соответствующих работ.

Заявка подается Заказчиком уполномоченному должностному лицу Подрядчика (п. 3.1 Договора) не менее чем за __________________ до предполагаемого времени начала выполнения работ.

3.3. После получения заявки от Заказчика Подрядчик определяет необходимое количество работников для выполнения соответствующих работ и решает иные организационные вопросы. В случае если в течение _______________ с момента подачи заявки от Подрядчика не поступит возражений, заявка считается принятой Подрядчиком.

Это интересно:  Изменение в устав форма 13001 образец заполнения

3.4.12. Погрузка или выгрузка металлов и металлических изделий на железнодорожные платформы, в полувагоны и на автомобили кранами, оборудованными электромагнитной плитой.

3.4.13. Погрузка-выгрузка зерновых грузов в железнодорожные вагоны и автомобили с применением скребкового самоподавателя и передвижных ленточных транспортеров (без взвешивания).

3.4.14. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов и автомобилей с применением вагоноразгрузчиков или механических лопат.

3.4.15. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов и автомобилей с применением стационарных механических лопат типа ТМЛ-2.

3.4.16. Погрузка зерновых грузов шнековыми погрузчиками типа КШП-3 и КШП-5 в автомобиль.

3.4.17. Выгрузка зерновых грузов из железнодорожных вагонов погрузчиками типа МГУ и КШП.

3.4.18. Погрузка муки шнековым питателем из отпускных силосов в автомобили-цистерны грузоподъемностью 7 т.

3.4.19. Выгрузка тяжеловесного зерна при помощи автомобилеразгрузчика.

3.4.20. Погрузка с формированием пачки груза (подъема) при помощи крана.

3.4.21. Погрузка лесоматериалов кранами с помощью гибких стропов.

3.4.22. Погрузка лесоматериалов кранами с грейфером.

3.4.23. Погрузка пакетированных лесоматериалов кранами.

3.4.24. Погрузка хлыстов на специальные лесовозные платформы кранами типа ЛТ-62 с помощью гибких стропов (или кранами типа ЛТ-62 с грейфером).

3.4.25. Погрузка-выгрузка навалочных грузов кранами, экскаваторами и погрузчиками.

3.4.26. Погрузка цемента в автоцементовозы.

3.4.27. Погрузка цемента в вагоны-хопперы.

3.4.28. Погрузка-выгрузка овощных грузов на железнодорожный подвижной состав и автотранспорт.

3.4.29. Перетаривание тарно-упаковочных и штучных грузов.

3.4.30. Внутрискладское перемещение мясных грузов в камерах холодильника с применением электрокара или погрузчика без взвешивания.

3.8. После выполнения работ по каждой заявке Заказчика Подрядчик составляет и направляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах, в котором указываются дата и время выполнения работ, перечень и объем выполненных работ, цена выполненных работ, определенная в соответствии с настоящим Договором.

3.8.1. Заказчик в течение ______________ с момента получения акта выполненных работ обязан подписать его и возвратить один экземпляр Подрядчику.

3.8.2. При наличии замечаний или претензий к выполненным Подрядчиком работам Заказчик указывает об этом в акте.

3.8.3. В случае если Заказчик в течение срока, установленного настоящим пунктом, не направит подписанный акт выполненных работ Подрядчику, работы считаются выполненными надлежащим образом и акт выполненных работ считается подписанным Заказчиком в последний день срока, установленного настоящим пунктом для его подписания.

3.9. В случае ненадлежащего выполнения работ Заказчик вправе по своему выбору:

— потребовать устранения недостатков в разумный срок;

— устранить недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика;

— потребовать уменьшения цены выполненных работ.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ по настоящему Договору устанавливается Сторонами в Приложении N 2 к настоящему Договору.

4.2. Цена дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, определяется Приложением N 3 к настоящему Договору.

4.3. Заказчик производит оплату цены работ в течение _________ дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 3.4 настоящего Договора. Оплата производится следующим способом: __________________________.

4.4. По окончании каждого месяца Стороны производят сверку произведенных расчетов по настоящему Договору, результаты которой подтверждаются подписываемым актом сверки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения срока выполнения работ, определенного в заявке (п. 3.2 настоящего Договора), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере __________% от цены соответствующей работы, определенной в Приложении N 2 к настоящему Договору, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 4.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _________% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, таких как наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства Российской Федерации, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в ___-дневный срок известить другую Сторону о наступлении предполагаемой длительности и прекращении обстоятельств. Надлежащим доказательством начала и прекращения обстоятельств будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или другой компетентной организацией. Если эти обстоятельства будут продолжаться более ___ дней, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств о возмещении убытков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в досудебном порядке путем предъявления претензии.

7.2. Сторона, получившая претензию от другой Стороны, обязана рассмотреть ее в течение ___________ дней с момента получения.

Это интересно:  Спонсорское письмо для шенгенской визы образец 2020

7.3. В случае невозможности разрешения спорных вопросов в претензионном порядке либо при неполучении ответа на претензию Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в арбитражный суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»________ ____ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами досрочно по обоюдному соглашению, а также по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Обмен сообщениями и документами, связанными с настоящим Договором, производится Сторонами путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов и сообщений уполномоченному представителю другой Стороны либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Приложение N 1. Перечень грузов, разгрузка, перегрузка и погрузка которых осуществляется по настоящему Договору.

Приложение N 2. Цена работ по настоящему Договору.

Приложение N 3. Цена дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком.

Приложение N 4. Акт приема-передачи выполненных погрузочно-разгрузочных работ.

Образец договора по оказанию услуг погрузочно-разгрузочных работ, сборке и разборке мебели, перевозке, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора, ниже перечисленные работы:

  • Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу: . В помещение по адресу .
  • По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные услуги в установленные сроки.

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

2.1. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы.

2.2. Исполнитель обязуется производить работу в соответствии с правилами эксплуатации и техническими условиями.

2.3. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

2.4. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности перевозимого имущества.

2.5. При перевозке Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества и за сохранность его товарного вида в случае страхования ответственности Исполнителя перед Заказчиком (или собственником груза).

2.6. Исполнитель обязуется:

  1. определять типы и количество автомобилей, необходимых для осуществления перевозок грузов в зависимости от объема и характера перевозок и обеспечивать подачу подвижного состава к пунктам погрузки, во время, указанное в заявке на перевозку груза;
  2. принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех перевозимых по Договору грузов, за исключением форс-мажорных обстоятельств;

3. УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

  1. иметь подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки.
  2. разгрузочно-погрузочные площадки и механизмы подъёма (лифты) в исправном состоянии, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение грузов, и необходимое маневрирование автомобилей.

3.2. Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке и сопроводительные документы на груз, а также в случаях необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза.

3.3. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за трое суток.

3.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки.

3.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая сумма договора равна рублей.

4.2. Заказчик производит оплату за услуги Исполнителя путём внесения предоплаты 100% суммы договора.

4.3. Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме.

5. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с « » 2020 г., и действует до момента окончания выполняемых работ.

6.2. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае несвоевременного начала выполнения работ Исполнителем, либо их выполнения с существенными нарушениями сроков, Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор.

7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора.

7.3 Исполнитель несет ответственность за сохранность перевозимого груза.

7.4 Исполнитель несет полную ответственность за возможные при транспортировке и погрузке повреждения мебели и предметов интерьера в случае заключения дополнительного договора о страховании своей ответственности перед Заказчиком.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

9.1. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.

Это интересно:  Справка 003 на оружие образец

9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. Все исправления в настоящем договоре имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

10.4. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в настоящем договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности сотрудничества.

Договор на оказание погрузочно-разгрузочных услуг

ДОГОВОР № _______

НА ОКАЗАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ УСЛУГ

г. ______________ “___”__________ ____ г.

______________________________________________________, именуем__ в дальнейшем

“Заказчик”, в лице ___________________________________________________________,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________

______________________________, именуем___ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем при планировании и осуществлении погрузки и разгрузки грузов, получаемых у организаций-перевозчиков, и расчетов между партнерами.

1.2. Погрузка, разгрузка осуществляются в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

– предварительно информировать Исполнителя в письменном виде (подать заявку)

за __ (_________) дней о количестве автомобилей по типам с указанием грузоподъемности, объема кузова и других данных, которые потребуется погрузить/разгрузить, а также сообщает место загрузки и разгрузки, номенклатуру и стоимость грузов, наименование фирмы, фамилию и имя лица, ответственного за перевозку, его телефон/факс;

– оплатить Исполнителю услуги по погрузке/разгрузке согласно пункту 3 настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязан:

– в течение суток с момента получения заявки рассмотреть ее и дать ответ. Принятием заявки на погрузку/разгрузку к исполнению является выставление счета либо копии заявки Заказчика, заверенной печатью Исполнителя;

– информировать Заказчика не позднее чем за ____ дня до начала погрузки/разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять услуги по погрузке/загрузке в соответствии с заявкой Заказчика;

– обеспечивать подачу требуемых типов технически исправных погрузочных/разгрузочных средств;

– осуществлять погрузку/разгрузку согласно заявке;

– нести ответственность за сохранность груза Заказчика;

– доставлять груз с места погрузки/разгрузки в указанное в заявке место;

– информировать Заказчика о вынужденных задержках при погрузке/разгрузке, авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению обязательства;

– строго выполнять инструкции Заказчика по погрузке и загрузке и в течение _____ часов закончить погрузку/разгрузку автопоезда.

3. Расчеты

3.1. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся по согласованным между ними ставкам, которые исчисляются из затраченного времени на погрузку/разгрузку.

3.2. По окончании каждого квартала Стороны составляют акт сдачи-приемки работ, в котором указываются количество автомашин, общий вес груза, время, затраченное Исполнителем на погрузку/разгрузку. Акт подписывается уполномоченными представителями Сторон.

3.3. Стоимость услуг Исполнителя по погрузке/разгрузке автотранспортных средств указывается в счете, который составляется на основе акта сдачи-приемки работ.

3.3. Заказчик производит оплату в течение ____ (_________) рабочих дней с момента исполнения обязательства Исполнителем.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае отказа Заказчика от обязательства после прибытия на место погрузки/разгрузки работников Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю понесенные расходы с учетом НДС согласно счету за фактически потраченное время.

4.2. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в сумме, эквивалентной ______ долларам США за каждые сутки простоя автопоезда с учетом НДС, не считая _________ часов, предусмотренных настоящим Договором для погрузки/разгрузки.

4.3. За неподачу автопоезда под погрузку/загрузку в согласованное Сторонами время Заказчик уплачивает штраф в рублях по курсу ЦБ на день оплаты в сумме, эквивалентной ______ долларам США с учетом НДС.

4.4. За просрочку платежа Стороны несут ответственность в размере ______________ от размера неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Исполнитель отвечает за сохранность груза с момента начала погрузки/разгрузки до момента подписания акта сдачи-приемки работ.

4.6. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Заказчик и Исполнитель примут все меры к решению дружественным путем любых споров и разногласий, которые могут вытекать из настоящего контракта или в связи с ним.

5.2. В случае если Стороны не могут прийти к мирному соглашению, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с регламентом указанного арбитражного суда.

6. Действие Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует ___________________________________________________________________________.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с двух сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса Сторон

Статья написана по материалам сайтов: dbsd.ru, lexguide.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector